• 回答数

    3

  • 浏览数

    309

密果儿颖颖
首页 > 论文问答 > 建筑法规案例分析论文2000字

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

又肥又馋的兔子

已采纳
案例1某工程合同规定30竣工,在实际施工过程中,先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天. (1)10-19日,因设计变更等候图纸停工10天 (2)15-25日,因正常阴雨气候影响施工质量,监理工程师下令停工11天 (3)20-20日,因承包商设备故障而停工61天 (4)15-25日.发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天. 问题:1)承包商应要求工期延长索赔多少天?为什么? 2)监理工程师应批准承包商展延工期多少天?为什么? 3)如果业主仍要求承包商在原定的工期内竣工,监理工程师应如何处理?答案因设计变更等候图纸停工10天 监理工程师下令停工11天 不可抗力事件停工11天 总计32天 以上32天可在工期中顺延,在合同约定中,这属于甲方(业主)的责任范围;而承包商(乙方)由于自己设备故障而停工的61天,属于乙方责任范围,无工期顺延理由。 合同规定30竣工,承包商只能在此日期顺延32天交工,否则,即为违约,应按合同约定中的处罚条款执行。案例 2徐某于2002年1月8日与A房地产公司签订了一份购房认购书。双方约定,徐某购买A房地产公司房屋一套,房价款为23.7万元,同时,双方在认购条件一款中作出约定:“认购方在签订认购书时交纳认购定金3万元,于2002年1月21日至1月30日期间,携认购书及其他相关文件到销售中心与卖方签约。如认购方未在认购期限内,与卖方就认购物业一事签订商品房预售合同及其他相关文件,则卖方有权解除本认购书的履行,并将认购方已购物业另行处理,且认购方已交定金将不予退还。”后 徐某得知开发商没有预售许可证后,又提出待开发商取得预售许可证后再签订预售合同并付首付款,被开发商拒绝。这种情况下,徐某将A房产公司诉至法院,要求双倍返还定金6万元。 一审法院审理时认为,本案争议焦点有三个:认购书是否有效;3万元的性质;原告事先是否知道被告没有预售许可证。一审法院经审理认为,商品房预售必须具有预售许可证,而A房地产公司未取得预售许可证,违反了法律的强制性规定,认定认购书无效。认购书被确定无效后,定金即失去担保效力,判决被告返还徐某定金3万元,驳回徐某要求双倍返还定金的诉讼请求。 徐某不服一审判决,向中级人民法院提起上诉,。二审法院经审理认为,双方当事人签订的认购书约定了定金条款,符合以交付定金作为订立主合同担保的法律特征,应视为有效。该认购书中约定的立约定金的生效是独立的,在主合同之前就已成立。徐某已按认购书的规定交纳了定金,故该认购书的效力自其交付定金后即已存在,且对双方均有约束力。在执行认购书的过程中徐某并无违约行为,导致双方不能签订主合同系因A公司未取得商品房预售许可证,无权预售商品房。该责任应全部由A公司承担。据此,判决A公司双倍返还徐某的定金6万元。 案例点评 签订预售商品房之前签订的认购书或订购单,其性质有两种:一是预约合同,即约定将来签订正式的商品房买卖或预售合同;二是如果认购书或订购单具备商品房买卖合同的主要内容,并且出卖方已经按约定收取购房款的,则认购书、订购书属商品房买卖合同。认购书或订购单中约定认购金或定金,双方并无约定如未能签订合同,要求双倍返还或不退定金等约定的,则认购金或定金只具有预付款的性质。如双方未达成商品房买卖协议,定金或认购金应退还。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定,“出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人”。本案中,徐某和A房产公司未签订商品房买卖合同的原因是A公司未取得预售许可证。因此,基于一方的原因未能订立商品房买卖合同,应按定金罚则处理,二审法院的判决是正确的。 案例3黄某诉讼开发商无法办理土地证纠纷案 原告:黄某 被告:某开发商 事件回放 黄某于2003年3月25日签订商品房买卖合同一份,约定购买某开发商商品房一套,总价493252元。黄某于2003年3月26日和2003年6月23日分两次交清全部房款。由于该房屋是一楼,开发商将门前绿
152 评论

万涛空间设计

宋小冬、杨光,关于城市地形测绘技术的应用及管理体制的探讨,测绘通报,2000(2)  宋小冬、钮心毅,再论居民出行可达性的计算机辅助评价,城市规划汇刊,2000(3)  宋小冬、陈启宁、时剑青,苏州工业园区城市规划管理业务及信息规范化研究,城市规划汇刊,2000(6)  宋小冬,结合法定程序更新地形与地下管线信息,规划师,2000(6)  宋小冬,经验、启示、趋势——进一步开拓GIS在城市规划中的应用,国外城市规划,2001(3)  宋小冬,推进数字城市战略急需数据获取和供应体制创新,数字城市的理论与实践(中国国际数字城市建设技术研讨会暨21世纪数字城市论坛论文集),广州,世界图书出版社公司,2001  宋小冬,大比例尺基础地图更新的有效途径,测绘通报,2001(11)  程大鸣、宋小冬,版本管理技术在城市规划中的应用,第五届ArcGIS暨ERDAS中国用户大会论文集,北京,富融科技有限公司编,地震出版社,北京,2002  汤众、宋小冬,基于图像的虚拟现实技术原理与应用,城市规划汇刊,2002(5)  宋小冬,廖雄赳,基于GIS的空间相互作用模型在城镇发展研究中的应用,城市规划汇刊,2003(3)  陈前虎、宋小冬,公共选择:城市土地资源配置的第三只手,规划师,2003(4)  朱枫,宋小冬,基于GIS的大型百货零售商业设施布局分析——以上海浦东新区为例,武汉大学学报(工学版),2003(3)  宋小冬,计算机景观仿真技术的实用性、可推广性,城市规划,2003(27)  张昆、宋小冬,拓扑规则在GIS空间分析中的应用,第六届ArcGIS暨ERDAS中国用户大会论文集,北京,ESRI中国(北京)有限公司编,地震出版社,北京,2004  杨育军、宋小冬,基于GIS的可达性评价方法比较,长安大学学报(建筑与环境科学版),2004(4)  宋小冬、孙澄宇,日照标准约束下的建筑容积率估算方法探讨,城市规划汇刊,2004(6)  田峰、宋小冬,中日住宅日照规定体系比较,城市规划学刊,2005(1)  宋小冬,建筑日照规划管理研讨会会议综述,建筑日照规划管理技术、方法、规则的改进和完善,城市规划学刊,2005(2)  宋小冬,地理信息产业发展中相关体制、机制和政策障碍的探讨与建议,地理信息世界,2005(3)  宋小冬,城市规划基本数据库建设与维护,城市规划,2005(9)  宋小冬,城市规划管理信息系统建设的一般途径,城市规划,2006(1)  宋小冬、柳朴、周一星,上海市城乡实体地域的划分方法与应用,地理学报,2006(8)  钮心毅、宋小冬,基于土地开发政策的城市用地适宜性评价,城市规划学刊,2007(2)  宋小冬、易嘉,关于城市交通分区合理性的基础研究,城市规划学刊,2007(4)  宋小冬、柳朴,关于现状城镇人口统计的规范化问题,和谐城市规划:2007中国城市规划年会论文集,哈尔滨,中国城市规划学会编,黑龙江科学技术出版社,哈尔滨,2007  宋小冬、田峰,基于方位角的建筑日照间距控制,和谐城市规划:2007中国城市规划年会论文集,哈尔滨,中国城市规划学会编,黑龙江科学技术出版社,哈尔滨,2007  宋小冬、钮心毅,以实践为导向的地理信息系统“逆向”教学模式,地理信息世界,2008(2)  钮心毅、宋小冬、高晓昱,土地使用情景:一种城市总体规划方案生成与评价的方法,《城市规划学刊,2008(4)  郑文晖、宋小冬,全球化下经济空间结构演化趋势的解析,城市规划学刊,2009(1)  郑文晖、宋小冬,劳动与资本双重过剩下的中国城市化进程,人口研究,2009(3)  钮心毅、宋小冬、谭迎辉、刘世伟,复杂地形条件下的工业区开发时序研究——以衢州工业新城乌引南片区为例,城市规划,2009(6)  宋小冬、田峰,现行日照标准下高层建筑宽度和侧向间距的控制与协调,城市规划学刊,2009(4)  宋小冬、田峰,高层、高密度、小地块条件下建筑日照二级间距的控制与协调,城市规划学刊,2009(5)  宋小冬、庞磊、孙澄宇,住宅地块容积率估算方法再探,城市规划学刊,2010(2)  宋小冬、牛强、童拥军、时剑青,苏州工业园区城市规划与建设管理信息化的制度建设和技术创新,城市勘测,2010(3)  宋小冬、吕迪,村庄布点规划方法探讨,城市规划学刊,2010(5)  宋小冬、钮心毅,城市规划中GIS应用历程与趋势——中美差异及展望,城市规划,2010(10)  牛强、宋小冬,城建档案管理中的地理空间序化方法研究,城建档案,2010(11)  钮心毅、李时锦、宋小冬(通讯作者)、钟家辉、谭迎辉,城市工业用地调整的空间决策支持——以广州为例,城市规划,2011(7)  牛强、宋小冬,基于GIS的城市建设电子文件管理及实践,《智能建筑与城市信息》2012(3)  牛强、宋小冬,基于元数据的城市规划信息管理新方法探索—走向规划信息的全面管理,《城市规划学刊》2012(2)

90 评论

零碎的回忆123

我说一下处理此种工程延期的几点答案要点,论文你自己写。1、因设计变更等候图纸,属于业主应该承担的责任,工期可以顺延,且承包商可以进行费用索赔,包括误工损失。2、正常阴雨天气,影响施工质量,监理要求停工11天,应属于承包方应该承担的责任,工期不予顺延。当然,监理下令停工,可以商榷。因为如果承包方采取了保证工程质量的措施,也可施工。3、承包商设备故障,属于承包方责任,工期不予顺延。4、不可抗力的发生,工期可以顺延,但承包方造成的损失自负。5、业主要求在原定的工期内竣工,监理应督促施工单位报可行的赶工措施,赶工费用由业主承担,但是要分清楚赶工的工期,应为:11+11=22天。就是说,业主只承担22天的赶工费用。

104 评论

相关问答

  • 建筑法规案例分析论文2000字

    我说一下处理此种工程延期的几点答案要点,论文你自己写。1、因设计变更等候图纸,属于业主应该承担的责任,工期可以顺延,且承包商可以进行费用索赔,包括误工损失。2、

    neil2446326902 2人参与回答 2024-05-15
  • 绿色建筑案例分析论文2000字

    这个课题弄的比较麻烦了,不是帮一把的问题,而是要花费大量精力了

    司马懿砸缸 3人参与回答 2024-05-12
  • 法律案例分析论文2000字

    案例一:民法案例 乙是未成年人,父母双亡,乙所在的村民委员会指定乙之兄长甲做乙的监护人,并通知了甲,甲未表示同意,也未否定。甲被通知做监护人十几天后乙与邻家孩

    诗酒趁年少r 5人参与回答 2024-05-14
  • 民法案例分析论文2000字

    原告:李建青,男,汉族,47岁,黄河上游水电开发有限责任公司副总经理,住西宁市海西路。 原告:宋宝宁,女,汉族,44岁,李建青之妻,青海省运输集团公司职员,

    虫子在睡觉 4人参与回答 2024-05-12
  • 合同法案例分析论文2000字

    按照《劳动合同法》的相关规定,乙公司需要支付农民工的工资,乙公司不能以其他理由拒绝支付农民工工资。因为甲公司没有支付工程款导致的问题,劳动和建设部门可以要求甲公

    地球是个圆曲奇 4人参与回答 2024-05-12